Договор изготовления декоративного камня

Выдержки из «Договора поставки»

Ассортимент продукции компании «Море камней» устанавливается в прайс-листе, буклетах, и на сайте компании. Каждой номенклатурной позиции искусственного облицовочного камня и декоративного отделочного кирпича соответствует определенный артикул, определяющий внешний вид и цветовую гамму продукции.

Поставщик поставляет Покупателю партии Товара в сроки, согласованные сторонами в Графике поставки, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. В течение указанных сроков Поставщик, если стороны в процессе исполнения Договора не договорятся об ином, обязан поставить Товар Покупателю.

Покупатель согласен с возможностью досрочной поставки фасадного кирпича и декоративной каменной плитки. Поставка Товара, согласно условиям настоящего Договора, будет осуществляться на склад Поставщика.

  Цена строительного отделочного материала определяется в соответствии с действующим Прайс-листом Поставщика и указывается в Рублях РФ в товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12. Цена включает в себя расходы по маркировке и упаковке.

Оплата по настоящему Договору может осуществляться Покупателем по одному из нижеперечисленных вариантов.
Вариант №1.


100% (сто процентов) от стоимости партии Товара, если необходимый Товар находится в свободной продаже на складе Поставщика, либо поставка данного Товара запланирована Поставщиком для свободной продажи со склада путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо за наличный расчет после подписания договора поставки Поставщика.

Вариант №2.
Оплата производится в размере 100% (сто процентов) предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения счета Поставщика, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Вариант №3.

Оплата производится в размере 70% (семьдесят процентов) предоплаты за наличный расчет после подписания договора поставки Поставщика. Оставшуюся сумму в размере 30 (тридцати процентов) Покупатель оплачивает за наличный расчет а месте получения товара.

Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, направляется Поставщиком средствами факсимильной связи, электронной почтой, заказным письмом. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным на месте получения товара путем расчета наличными денежными средствами. Поставщик не несет ответственность за нарушение срока поставки и  имеет право по своему выбору либо приостановить исполнение своего обязательства, либо отказаться от его исполнения, в случае несвоевременного поступления предоплаты.

В силу специфики Товара Поставщик не может гарантировать полное соответствие цвета и рисунка фасадного искусственного камня утвержденному образцу или отгруженной ранее партии Товара той же номенклатуры.

Отраслевая специфика производства товара допускает незначительные цветовые отклонения в разных партий выпуска.

Такие отклонения являются следствием различного цвета натурального природного сырья и естественных компонентов, используемых для производства товара.

Весь товар отпускается с учетом нормативной шириной швов при монтаже.

Устанавливаются следующие нормативные размеры швов при кладке искусственных декоративных отделочных материалов:
—  искусственный облицовочный камень «Риф», «Карпаты», «Карпаты Лайн» — укладывается в стык, без шва;
·  искусственный облицовочный камень и декоративный отделочный кирпич  «Брест», «Классик», «Бавария», «Ланек», «Канит», «Европа», «Давиль», «Бриз», «Империя», «Прайм», «Доломит» — 1,2 см;
·  искусственный облицовочный фасадный камень «Ацтек», «Арагон» — 1,5 – 2,5  см;
Возможны варианты монтажа с иной шириной кладочного шва. Для этого требуются перерасчет количества заказываемого строительного отделочного материала. Ответственность за достоверность окончательного расчета количества заказываемой продукции строительного отделочного материала несет покупатель.

Поставка строительных отделочных материалов может производиться по одному из двух ниже перечисленных вариантов.
Вариант №1.
Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика.
Вариант №2.

По согласованию Сторон на основании Заявки Покупателя поставка Товара может быть произведена в адрес, указанный Покупателем, транспортом Поставщика или транспортной организации с полным отнесением транспортных расходов на Покупателя.

В случае поставки товара Поставщиком в место нахождения Покупателя, он обязан обеспечить разгрузку и приемку товара на предмет его соответствия товаросопроводительным документам.

За простой транспорта свыше 2 (двух) часов, Покупатель обязан уплатить штраф в размере 30% от суммы данной партии товара. Расчет производится наличными денежными средствами, на месте разгрузочных работ.

Обязательство Поставщика по отгрузке строительных отделочных материалов считается исполненным в момент передачи Товара Покупателю (либо транспортной организации Покупателя).

Факт передачи Товара удостоверяется отметкой Покупателя (транспортной организации Покупателя) в товарной накладной/товарно-транспортной накладной Поставщика о получении продукции.

Товар передается представителю Покупателя (либо транспортной организации) при предъявлении надлежаще оформленной доверенности на получение Товара.

Риск случайной гибели, повреждения или порчи Товара переходит на Покупателя (доверенное лицо, либо транспортную организацию Покупателя) с момента исполнения Поставщиком своей обязанности по передаче Товара Покупателю, и с этого момента все расходы и убытки, связанные с гибелью, повреждением или порчей Товара, несет Покупатель.

Покупатель не вправе отказаться от готового к отгрузке строительного отделочного материала с момента получения Уведомления Поставщика, равно как и возвратить поставленную продукцию надлежащего качества, количества и комплектности, за исключением случаев согласования такого отказа/возврата с Поставщиком. В любом случае Покупатель обязан уведомить Поставщика об отказе от поставки строительных отделочных материалов, либо о возврате Товара в письменном виде. Порядок и условия отказа от продукции либо её возврата определяются Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

При хранении строительных отделочных материалов необходимо учитывать и принимать за нормы следующее:
·   Товар должен храниться в закрытом сухом помещении.

В помещении, где хранится товар, температура не должна быть менее 0 градусов Цельсия, а влажность – не более 70%;
·   Меры пожарной безопасности должны соответствовать нормативным требованиям к складским помещениям.

Не допускается намокания упаковки и хранение товара в огнеопасных условиях;
·   Не допускается менять маркировку на упаковке и перебирать содержимое упаковки без необходимости;
·   Соблюдать условия хранения, промаркированные на упаковке.

На весь строительный отделочный материал производства компании «МОРЕ КАМНЕЙ» дается гарантия 10 лет. Гарантия распространятся только на производственные дефекты. Все бракованный товар заменяется на качественную. Бракованный товар подлежит возврату Поставщику.

Затраты на доставку, демонтаж и установку нового товара (бракованный) не возмещаются.

Гарантия не предоставляется в случаях:
·   подвижки стен, усадки здания, проседания грунта;
·   несоблюдения требований СНиП;
·   контакта с химическими веществами и краской;
·   воздействия агрессивной среды и окисления;
·   использования продукции не по назначению;
·   несоблюдения инструкций по монтажу и применению расходных материалов, а также рекомендаций производителя;
—   применения иных расходных материалов при монтаже продукции, кроме рекомендуемых

Поставщик во всех случаях не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами.

В случае отказа Покупателя от партии Товара или её части по вине Покупателя, Поставщик не возвращает остаток денежных средств и вправе требовать с Покупателя полной оплаты за поставленный Товар.

По взаимной договоренности Поставщик может принять у Покупателя такой Товар на реализацию по демпинговым ценам, согласованным с Покупателям. Покупатель не может требовать с Поставщика возврата денежных средств раньше реализации данного Товара.
 

Источник: http://www.sea-stones.ru/top_menu/contract.htm

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

Договор изготовления декоративного камня

на изготовления столешницы из искусственного камня

Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня.

1.2. Размеры, количество и цвет изделия оговариваются с Заказчиком.

1.2.1. Размеры изделий предоставлены заказчиком.

1.3. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей.

2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере % от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет рублей.

2.3. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

3. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Срок изготовления изделия рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора.

3.2. Доставка и установка производится в течение дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется.

3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Произвести замер предполагаемого места установки изделия (если таковое требуется). Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору.

4.1.2. Согласовать с Заказчиком дизайн изделия.

4.1.3. Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна.

4.1.4. Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ.

4.1.5. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком.

4.1.6. Согласовать с Заказчиком день доставки и установки изделия.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость.

4.2.2. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.

4.2.3. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ (услуг) изделие.

4.2.4. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в п.2.3 настоящего договора.

5. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ, УСТАНОВКИ И ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: .5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.

5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.

5.3. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости – строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.

5.4. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.

5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).

5.6. Гарантийное обслуживание составляет месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.

5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица.

5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.

6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).

6.2.1. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка).

6.3.1. В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.

6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.

6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами – участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

8.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его подписания на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Все изменения или дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

8.4. Корректировка условий Договора после его подписания не допускается.

8.5.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9.3. Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________Исполнитель _________________

Источник: http://digm.ru/dogovor-podryada-na-izgotovleniya-stoleshnicy-iz-iskusstvennogo-kamnya.html

Договор / компания «Acrildesign» тел.: +7 (495) 784-51-56

Договор изготовления декоративного камня

Договор на изготовление столешниц из искусственного камня

! При замере изделия после 17-00 Дата Договора будет присвоена следующим днем!

Д О Г О В О Р   № 

Общество с ограниченной ответственностью «Акрилдизайн «, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Иванова.А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  (в случае юридического лица)

,именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице

, действующего на основании Устава или паспорта (в случае физического лица) ,с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.  Исполнитель по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами из своего материала выполнить работу по изготовлению и монтажу изделий

а Заказчик обязуется принять изделия в срок и оплатить выполненную

работу:

1.2. Изделие должно соответствовать действующим в РФ гигиеническим нормам и требованиям.

1.3.  Требования, которым должно соответствовать изделие, а именно: наименование применяемого материала, размеры изделия, его общий вид и т.п., указываются сторонами в прилагаемом к ней чертежу — Приложение №  1 к Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в следующем порядке:

-каждая спецификация согласовывается сторонами на основе сведений, предоставленных Подрядчику Заказчиком;

-с целью проверки сведений, согласованных сторонами в спецификации, Исполнитель осуществляет контрольный обмер, предусмотренный пунктом 3.1.6 настоящего договора.

Если в результате указанного контрольного обмера Исполнитель придёт к выводу о необходимости внесения изменений (дополнений) в согласованную сторонами спецификацию, он незамедлительно должен заявить об этом Заказчику.

В этом случае стороны могут внести согласованные изменения (дополнения) в спецификацию.

  1. 2.

    Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.

2.1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением №  1

к Договору составляет руб. коп.

(прописью)

2.2.  Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от  Стоимости всех работ по настоящему Договору  в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.

2.3. Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления составляет – 15 (пятнадцати) календарных дней.

2.4. Началом Срока изготовления считается Дата получения Сырья на склад Подрядчика со складов Российских импортеров искусственного камня и при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ аванса (п.2.2).

2.5.  Дата доставки может отличаться от Даты установки изделия по причинам не зависящим от Исполнителя, либо по причине невозможности Заказчика присутствовать на момент установки в течении 3-4 часов.

2.6.  По окончании изготовления заказа в цеху  Исполнитель производит доставку изделия по указанному адресу в заранее согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ дату и время.

2.7.  По факту доставки изделия и его визуального осмотра на предмет совпадения цвета, модели   камня, а также качества исполненной работы, ЗАКАЗЧИК оплачивает Исполнителю 20% от общей суммы договора.

2.7.1    После окончательной установки изделия в течение максимум 2 (двух) рабочих дней с момента фактической доставки изделия (П.2.6), Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся 10% от суммы договора.

2.8.     В случае, когда и доставка и установка изделия производится Исполнителем в один день,   заранее согласованный с Заказчиком, доплата со стороны Заказчика взымается единоразово в размере 30% от общей суммы договора.

2.9 В ТОМ СЛУЧАЕ,КОГДА ПО ВИНЕ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ ПО ПРИЧИНАМ НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ НЕГО,СРОК ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕНОСИТСЯ НА ДВА ИЛИ БОЛЕЕ (дней) ОТ момента начала работы Исполнителя, ЗАКАЗЧИК ОПЛАЧИВАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЮ 20% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ДОГОВОРА,ПОСЛЕ ЧЕГО,СТОРОНЫ СОВМЕСТНО ОПРЕДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩУЮ ДАТУ ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ (основание П.2.8 настоящего договора).

2.9.1 ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ДОСТАВКИ и УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ ЗАКАЗЧИК ОПЛАЧИВАЕТ ПОСТАВЩИКУ ОСТАТОК В РАЗМЕРЕ 10% ОТ СУММЫ ДОГОВОРА (основание П.2.7.1 настоящего договора).

  1. 3.

    Права и обязанности сторон

3.1.  Заказчик обязуется:

3.1.1.    Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями договора.

3.1.2.    Соблюдать срок и время установки изделия (в соответствии с П.2.2,2.3,2.5,2.6,2.7,2.7.1,2.8,2.8.1,2.9,2.9.1) Настоящего   договора

3.1.3.    Принимать результат выполненной работы в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работы, связанной с данным изделием.

3.2.  Подрядчик обязуется:

3.1.4.    Изготовить изделие в соответствии с настоящим договором.

3.1.5.    Уведомить Заказчика об окончании изготовления изделия согласно договору.

3.1.6.   В предварительно указанный Заказчиком и согласованный с Подрядчиком день провести совместно с представителем Заказчика контрольный обмер помещения и оборудования, на котором должно быть смонтировано изделие, с целью уточнения и, при необходимости, корректировки (если, по мнению Подрядчика, это необходимо) сведений об изделиях, предусмотренных в спецификациях.

3.1.7.   Осуществить монтаж изготовленного Подрядчиком Изделия в положенные сроки (П.2.7.1, 2.8, 2.9, 2.9.1) Настоящего   договора, обеспечивающий его надлежащую эксплуатацию, и передать смонтированное изделие Заказчику.

Монтаж изделия осуществляется Подрядчиком по адресу, указанному Заказчиком (если сам Заказчик не изъявил желание провести монтаж собственными силами).

4.1. Изготовленное и смонтированное Подрядчиком изделие должно соответствовать требованиям настоящего договора.

4.2.  Изготовленное и смонтированное Подрядчиком изделие передаётся Заказчику в месте Доставки или в месте монтажа изделия.

4.3.  При передаче Подрядчиком изделия Заказчик должен совершить все необходимые действия по его приёмке согласно действующему законодательству РФ, а также при отсутствии замечаний подписать акт приёмки-передачи выполненной работы.

4.4.  Если в ходе приёмки Заказчик обнаруживает, что выполненная работа не соответствует требованиям договора, это должно быть отражено в акте сдачи-приёмки выполненных работ.

4.5.  В случае обнаружения при приемке изделия недостатков в результате выполненной работы (П.2.7, П.2.7.1, 2.8, 2.9.1) Заказчик вправе предъявить требования, предусмотренные пунктами 5.3 договора.

4.6. В случае необоснованного отказа от подписания акта сдачи-приемки в течение трех рабочих дней с момента передачи и МОНТАЖА изделия Заказчику и отсутствии замечаний к выполненной работе, изделие считается принятым в соответствии с п. 4.3 данного договора.

  1. 5.

    Гарантийные обязательства

    .

5.1.

Подрядчик устанавливает гарантийный срок на результат выполненной им работы, включая использованный при её выполнении материал (далее – использованный материал),и исключая клееные мойки в цвет с основной столешницей,продолжительностью 60 (Шестьдесят) месяцев со дня передачи результата работ конечному потребителю (Началом гарантийного срока служит Дата на Акте приемки-сдачи выполненных работ).

5.2. На клееные мойки в цвете основой столешницы устанавливается гарантия 12 (двенадцать)месяцев.

5.3. В течение гарантийного срока результат выполненной работы должен соответствовать условиям настоящего договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к результату такого рода работы.

5.4.

В случае обнаружения в выполненной работе недостатков, которые невозможно было обнаружить при обычном способе приемки работ, Подрядчик  обязан: Безвозмездно устранить недостатки выполненной работы (использованного материала) в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента предъявления требования Заказчика, а в случае отсутствия необходимого для этого материала на складе Исполнителя — в течение 74 (Семьдесят четыре) дней.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

  1. 7.

    Ответственность сторон.

7.1. В случае неисполнения или несвоевременного выполнения Исполнителем работы по настоящему договору (П.2.3,2.6,2.7.1,2.8,2.9.1)он обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов цены работы.

7.2. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору (п.2.2, 2.3, 2.7, 2.7.1, 2.8, 2.9, 2.9.1) он обязан оплатить неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки.

8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

8.2.  Документ, выданный соответствующими компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие наступления указанных в пункте 8.1 обстоятельств, должна незамедлительно, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента воздействия на нее этих обстоятельств, письменно информировать другую сторону для согласования последующих действий.

При не уведомлении или несвоевременном уведомлении другой стороны об указанных обстоятельствах (если только они не послужили причиной этого; в таком случае сторона должна направить уведомление другой стороне сразу, как только это стало возможно) сторона, находящаяся под воздействием этих обстоятельств, теряет право ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

8.4.  Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, направив об этом уведомление другой стороне.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, и действует 2 (Два) месяца и считается автоматически продлённым на следующий месяц, если какая-либо из сторон не сообщила в письменной форме о его расторжении.

9.2.  Положения настоящего договора применяются, если иное не предусмотрено сторонами в качестве изменений или дополнений к договору (в том числе в спецификациях), которые являются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон.

10.Место нахождения и реквизиты сторон:

Исполнитель:ООО «Акрилдизайн»

1129344,г.Москва,ул Верхоянская,д 18,стр2
ОГРН 1097746718904
ИНН/КПП  7716652955/771601001
1)Р/C №   40702810500000000794
ООО КБ Международный Расчетный Банк,г. Москва
Кор/сч 301018107000000000177
БИК 0445791772)Р/С № 40702810800060280155 в ОАО«РосЕвроБанк»,г.МоскваБИК 044585777Генеральный директорИванов.А.В

Источник: http://acrildesign.ru/dogovor-na-izgotovlenie-stoleshnits-iz-iskusstvennogo-kamnja/

Договор на изготовление декоративного камня

Договор изготовления декоративного камня

Продаётся готовый действующий бизнес — производство декоративного камня с договорами на сбыт (подтверждённая прибыль). Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня. Наладить производство этой плитки очень легко и в силу одному человеку.

  • Крошка мраморная электротехническая.
  • Помогите пожалуйста!!!
  • Договор — искусственный камень.
  • Интересные публикации на Alti.ru.
  • собственное дело
  • Договор — Искусственный камень
  • Договор поставки товаров МОРЕ КАМНЕЙ.
  • Виды и технология изготовления.
  • Искусственный декоративный камень.

Изготовление изделий из искусственного камня. Качественный бизнес-план производства искусственного камня позволит вам убедиться в том, что данное начинание под силу предприимчивым людям.

Декоративный камень имеет долгий срок эксплуатации, — он не теряет внешней привлекательности и не утрачивает своих технологических характеристик на протяжении всего времени использования. Выгодно работать с постоянными поставщиками напрямую. инструкция по изготовлению декоративного камня своими руками. .

Как в договоре на изготовление памятника прописать все коварные моменты, чтобы можно было себя как можно лучше обезопасить от привередливых клиентов и оградить себя от судебных тяжб.

Для изготовления декоративного камня понадобится очень много воды, поэтому рекомендуется пробурить для производственных целей отдельную скважину. Искусственный декоративный камень, окраска камня.

Изготовление искусственного камня: технологии и материалы

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на трех страницах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и оба имеют одинаковую юридическую силу. Камень Мастерской Дмитрия Чернявского пропитывается красителем по всей массе.

В случаях, когда исполнение работ по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы. Для этого необходимо заключить договор, контракт на поставку.

Изготовление изделия осуществляется при условии 70% предоплаты согласно договору.

Изготовления искусственного камня своими руками в домашних условиях не подлежит сертификации или лицензированию.

Отзывы предпринимателей об этом виде бизнеса Идея № 187: насколько выгодно производство декоративного камня? Технология светящегося камня (безопасна, есть документация).

Форма договора на изделия из искусственного камня Договор на заказ Форма договора на изделия из искусственного камня. Договор на изготовление столешниц из искусственного камня.

Технология создания декоративного облицовочного камня

Формы для изготовления декоративного камня придают преимущественную ориентацию элементов и размер. Наши мастера специализируются на оформлении интерьеров декоративной штукатуркой. Оглавление Производство декоративного камня как бизнес Организация бизнеса по производству искусственного камня Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня.

Типовой Договор изготовление металлоконструкций. Изготовление декоративного камня из гипса бизнес отзывы. Изготовление декоративного камня проводится при участии воды, а она не должна замерзать. Производство и продажа искусственного фасадного камня. Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ».

Производство декоративного камня как бизнес — за и против

Технология производства декоративного камня.

Искусственный камень своими руками: технология изготовления. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи 702-729 ГК) и положения о бытовом подряде (статьи 730-739 ГК), если это не противоречит статьям 779-782 ГК, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.

Юрист-консультант. и т.д … Типовой бланк и образец договора оказания услуг по изготовлению продукции размещен для свободного скачивания в прикрепленном документе. Это обеспечивает ему 100% влагостойкость. Приступаем к изготовлению гипсового камня и по окончанию работ осуществляем доставку.

Договор на изготовление изделий из камня. Договор на поставку природного камня образец. Камень производится по уникальной бесшовной технологии, без стыков и склеивания.

Производство и продажа искусственного фасадного камня На видео: Декоративный камень своими Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня. Продажа декоративного камня из цемента на заказ.

Договор оказания услуг, работ → Договор на изготовление и установку наружной рекламы.

Производство искусственного камня — Технология бизнеса

При изготовлении гипсового камня можно применять мыльную воду. С ростом популярности декоративного камня, вырос, разумеется, и спрос на собственное дело — идеи, связанные с декоративным камнем.

Бизнес-планирование изготовления декоративного камня.

Привет ребята, нужен образец договора на изготавление столешницы из камня. Производство декоративного камня — вид бизнеса, который при правильной При организации среднего производства можно рассчитывать на изготовление 110-120 квадратных метров декоративного камня.

Цена, количество и ассортимент, которого определены Сторонами в Приложении № 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить работы Сделай камень. рф — форум о производстве искусственного камня. Ответ: Для производства искусственного декоративного камня используются неорганические минеральные пигменты.

Полиэфирные камни пользуются гораздо меньшей популярностью в современном производстве.

Изготовление и продажа облицовочного камня. Если Вы проводите много времени на кухне, то наверняка замечали, как недолговечны кухонные Производство и продажа искусственного фасадного камня На видео: Декоративный камень своими руками Для организации бизнеса…

на изготовления столешницы из искусственного камня. г. «» 2019 г. 1.1. Договора подряда Трудовые договора Договор Облицовка и отделка Договора подряда Договора на выполнение разных работ. на проведение отделочных работ. (изготовление и монтаж изделий).

Размеры, количество и цвет изделия оговариваются с Заказчиком.

Идея для малого бизнеса: производство декоративного камня

У нас вы сможете заказать столешницы, подоконники и др. > Архивные документы: Типовые бланки, договоры> ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА СО ВСТАВКАМИ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ.

Прошло много лет, но этот материал остался востребованным и по сей день, так как он придает любому помещению, зданию эстетичность, презентабельность. Секреты правильной укладки декоративного облицовочного камня.

Производство декоративного отделочного камня (внутренняя и внешняя отделка). Здесь про бизнес по производству декоративного камня, оборудование для него, технологию изготовления данного облицовочного материала, используемого 2 Технология производства искусственного камня.

Востребованность в сфере отделочных и строительных материалов делает изготовление искусственного камня перспективным бизнесом.

Искусственный камень для облицовки производства «Dekor-Lab» отличается Технология производства искусственного декоративного камня позволяет производить декоративный камень из гипса в — отсутствие местных производителей. Столешницы и подоконники из искусственного камня.

Самое дорогое в производстве искусственного камня — — это качественные эластичные формы. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению изделий из гипса, именуемых в дальнейшем «Изделия» 1.2.

Укладку камня можно производить как на основе связующего и скрепляющего раствора, так и без его применения.

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня В случае нарушения обязательств, оговоренных в Типовой договор на изготовление изделия из искусственного камня. Договор на продажу искусственного камня.

Декоративный фасадный камень — современный отделочный материал для облицовки фасадов и Декоративный камень — продукция высокорентабельная. Открываем бизнес по производству декоративного камня. Стоимость заказанного изделия Вы можете узнать, связавшись с нашим отделом обслуживания по телефону + 7927885 6313 или + 7987713 7085. Бизнес-план производства искусственного камня.

Производство декоративного камня — вид бизнеса, который при правильной организации быстро окупается и приносит стабильный доход предпринимателю. Когда мойка и столешница являются единым целым, влаге просто некуда попасть! Не ставьте горячие предметы на полированную поверхность камня. Заключение договора на изготовление лепнины — не простая формальность.

Как открыть производство облицовочного камня. Форма договора на изделия из искусственного камня. Т. к открытие сезона в этом году затянулось и до сих пор лежит снег, бизнес стоит на месте.

Договор подряда на изготовление фасадного декора Образец договора для ип на изготовление декоративной плитки Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по изготовлению, доставке и монтажу Отправить заявку на элементы из камня. Производство искусственного декоративного камня.

Щебень и песок декоративные из природного камня. Технология производства интерьерного камня. Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня.

Тульский завод металлоконструкций Металкомпозит изготовим 2.1.

Производство декоративного искусственного камня. Заключаем с Вами договор на изготовление декоративного камня. Технология изготовления искусственного камня. Выгодно ли заниматься производством декоративного камня или нет?

Строительство в России быстро развивается, растет спрос на отделочные материалы. Изготовление декоративного камня осуществляется в специальных эластичных формах методом вибролитья.

Сегодня производство декоративного камня — это выигрышная бизнес-идея, позволяющая организовать окупаемый бизнес с нуля, причем этот малый бизнес имеет немаловажное преимущество — сравнительно небольшой начальный капитал. Цены на столешницы и другие изделия из искусственного Мы не продаём готовые столешницы из искусственного камня.

На условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре, Поставщик обязуется продать (передать в собственность) Покупателю керамогранитные плиты: по поступившей заявке (свободная форма) от покупателя.

На изготовления столешницы из искусственного камня. Договор подряда на изготовление ювелирных изделий из золота со вставками из драгоценных камней. Для открытия бизнеса по производству искусственного камня потребуется первоначальных вложений на общую сумму 1,72 млн. рублей.

Источник: http://egreta.tk/7285-dogovor-na-izgotovlenie-dekorativnogo-kamnya

Форма договора на изделия из искусственного камня

Договор изготовления декоративного камня

Д О Г О В О Р №

Общество с ограниченной ответственностью «Камень мечты», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Якимова О. А., действующего на основании Устава, с одной стороны,

,именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице

, действующего на основании Паспорта, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами из своего материала выполнить работу по изготовлению и монтажу изделий из искусственного камня:

Цена, количество и ассортимент, которого определены Сторонами в Приложении

№1 к Договору, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить работы:

-каждая спецификация согласовывается сторонами на основе сведений, предоставленных Подрядчику Заказчиком;

-с целью проверки сведений, согласованных сторонами в спецификации, Подрядчик осуществляет контрольный обмер, предусмотренный пунктом 3.1.5 настоящего договора.

Если в результате указанного контрольного обмера Подрядчик придёт к выводу о необходимости внесения изменений (дополнений) в согласованную сторонами спецификацию, он незамедлительно должен заявить об этом Заказчику.

В этом случае стороны могут внести согласованные изменения (дополнения) в спецификацию.

  1. Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.
    1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением №1 к Договору составляет
    1. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от Стоимости всех работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.
    2. По окончании изготовления заказа в цеху Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся 30% от суммы договора. После чего Исполнитель производит установку изделия по указанному адресу в течении 4(четырех) рабочих дней или специально оговоренного срока (по соглашению сторон)
    3. Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента согласования рабочих чертежей и при условии оплаты аванса (п.2.2).
    4. Сумма заказа может измениться после контрольного замера.
  1. Права и обязанности сторон
    1. Заказчик обязуется:
      1. Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями договора.
      2. Принимать результат выполненной работы в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работы, связанной с данным изделием.

3.2. Подрядчик обязуется:

    1. Изготовленное Подрядчиком изделие должно соответствовать требованиям настоящего договора.
    2. Изготовленное Подрядчиком изделие передаётся Заказчику. При передаче Подрядчиком изделия Заказчик должен совершить все необходимые действия по его приёмке согласно действующему законодательству РФ, а также при отсутствии замечаний подписать акт приёмки-передачи выполненной работы.
    3. Если в ходе приёмки Заказчик обнаруживает, что выполненная работа не соответствует требованиям договора, это должно быть отражено в акте приёмки выполненной работы.
    4. В случае обнаружения при приемке изделия недостатков в результате выполненной работы Заказчик вправе предъявить требования, предусмотренные пунктами 5.3 договора.

4.6. В случае необоснованного отказа от подписания акта в течение трех рабочих дней с момента передачи изделия Заказчику и отсутствии замечаний к выполненной работе, изделие считается принятым в соответствии с п. 4.3 данного договора.

  1. Гарантийные обязательства.
    1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на результат выполненной им работы, включая использованный при её выполнении материал (далее – использованный материал), продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи результата работ конечному потребителю.
    2. В течение гарантийного срока результат выполненной работы должен соответствовать условиям настоящего договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к результату такого рода работы.
    3. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков, которые невозможно было обнаружить при обычном способе приемки работ, Подрядчик обязан: Безвозмездно устранить недостатки выполненной работы (использованного материала) в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента предъявления требования Заказчика, а в случае отсутствия необходимого для этого материала на складе Подрядчика — в течение 42 (Сорока двух) дней.
  1. Рассмотрение споров.
    1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
  1. Ответственность сторон.
    1. В случае неисполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком работы по настоящему договору он обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов цены работы.
    2. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору (п.2.2, 2.3) он обязан оплатить неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 5(пяти) процентов цены работы.
  1. Непреодолимая сила.
    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.
    2. Документ, выданный соответствующими компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
    3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие наступления указанных в пункте 8.1 обстоятельств, должна незамедлительно, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента воздействия на нее этих обстоятельств, письменно информировать другую сторону для согласования последующих действий. При неуведомлении или несвоевременном уведомлении другой стороны об указанных обстоятельствах (если только они не послужили причиной этого; в таком случае сторона должна направить уведомление другой стороне сразу, как только это стало возможно) сторона, находящаяся под воздействием этих обстоятельств, теряет право ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.
    4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, направив об этом уведомление другой стороне.
  1. Прочие условия.
    1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует двенадцать месяцев, если какая-либо из сторон не сообщила в письменной форме о его расторжении.
    2. Положения настоящего договора применяются, если иное не предусмотрено сторонами в качестве изменений или дополнений к договору (в том числе в спецификациях), которые являются действительными, лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
    3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон.

10.Место нахождения и реквизиты сторон:

Подрядчик: ООО“Камень мечты” Заказчик:

1143044,Московская обл.,Одинцовский р-он,

пСидоровский с. о., с.Сидоровское вл.2

ОГРН 1115032004559

ИНН/КПП 5032239009/503201001

Р/C № 40702810170130138801

ОАО ”Промсвязьбанк”. г. Одинцово.

БИК 044525555

Тел:8 (495) 648-51-54

Исполнитель                                                                                                                                                  Заказчик

______________/                                                                                                 ________________/

Источник: http://stoneofdream.ru/index/dogovor_na_izgotovlenie_izdelij_iz_iskusstvennogo_kamnja/0-39

Гражданская позиция
Добавить комментарий